工程签证单没人签字确认，结算时这笔量还算不算？——施工企业要守住的四道确认

九月连着下雨，南明区某工地的土方开挖停了又开，抽水泵台班、二次倒运、边坡加固，活一样没少干。等到年底送结算书，甲方一句「签证单上没有我公司签字」，这几项被整片剔除。

签证单上没人签字，不等于这笔工程量必然作废——真正决定结果的是三件事：变更有没有实际发生、是不是对方要求或者认可的、以及除签字之外还能不能拿出旁证。搞清楚这三件，才知道后面该补什么。

一、「干都干了，甲方不签字这笔量就白干了吗？」

不一定。签证单是证明工程变更与工程量变化很直接的书面材料，但不是仅有的材料。工程变更在性质上属于合同内容的变更，《中华人民共和国民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同；第七百九十五条则把工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、拨款和结算等列为施工合同的内容，变更走的正是这条线。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条进一步给出处理路径：当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款；因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法和计价标准结算工程价款。

换句话说，签字缺失影响的是证明力，不是权利本身。能把变更事实和工程量证明到位的，照样可以主张。补强材料通常包括这几类：

• 监理例会纪要、专题会议纪要里对该项变更的记载
• 往来函件、工作联系单、工程指令单及其签收记录
• 带时间地点的现场照片与视频、监理日志、施工日志
• 施工组织设计、专项施工方案的报审与批复
• 材料进场验收记录、机械设备台班签认单

二、「签证单要谁签字才作数？」

先看合同怎么约定。施工合同里通常会写明发包人现场代表、监理工程师的姓名、签证权限与流程，也会写明超过一定金额要另行报批。按约定流程走下来的签字，效力最稳。

签字主体一般有三类：承包人现场负责人、监理工程师、发包人现场代表。其中发包人现场代表的签字，属于执行工作任务的人员在职权范围内实施的行为，《中华人民共和国民法典》第一百七十条规定，执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。

要留意的是越权签字：合同明确约定某类签证须经发包人书面追认或者加盖公章的，只拿到现场代表签字，后面容易被否。拿不准时，多要一个公章，成本远低于事后争议。

三、「甲方口头答应过，没有签字还能补吗？」

可以补，而且越早越好。事后一次性补几十张单子，是实践里最容易出问题的一类做法——时间跨度长、细节记不清、对方也不认。

比较稳的补签顺序是这样：

• 变更发生当场记录：时间、部位、原因、工程量，配一张简图
• 当日或次日报送书面签证单，要求对方在收文登记上签收
• 同步请监理把该项记入监理日志，形成第三方记录
• 对方拒签的，改用书面函件方式送达并保留送达凭证，把「已报送、未回复」这件事固定下来

这一步的核心是把口头变成书面、把单方变成双方。哪怕对方最终没有签，只要报送与拒签的过程有凭据，也比事后追着补要好得多。

四、「签证和结算书不是一回事吗？」

不是一回事，两件事分工不同：签证解决「发生了什么变更、量是多少」，结算解决「这些变更按什么价算、一共多少钱」。把签证当成结算的替代品，是结算阶段常见的误会。

关于结算书还有一条常被误读的规则。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条规定：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理；承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。

请注意它的前提——合同里必须有明确约定。没有约定的，不能直接套用「逾期不答复即视为认可」。这也是施工企业在签合同时就应当写进去的一条。

五、四道确认，把签证做成能用的证据

把这四道确认做在前面，后面不管走到协商还是诉讼，材料都是现成的。

其一，发生时留痕。变更当天记录部位、原因、工程量与简图，配现场照片，并同步记入施工日志。

其二，报送时签收。签证单当日或次日报送，要求对方在收文登记上签收；拒签的改用书面函件送达并留凭证。

• 签证单编号连续，与施工日志、照片的日期能对上
• 收文登记、邮寄回执、送达照片统一归档

其三，定价时写清。单价或计价方法在签证阶段就写明，不要留到结算时再议；合同有约定计价方法的，按约定走。

其四，结算时单列。送结算书时把签证部分单独成册、单独编号，与合同内工程量分开列，避免被整体打包后一并剔除。

• 签证部分单独成册，附报送与签收记录
• 结算书送达留签收，逾期未答复的按合同约定处理

在贵阳，施工合同履行中形成的签证、会议纪要、工作联系单等材料，通常由项目部统一归档；进入争议后，这些材料的完整性与时间的连贯性，往往比单张单据的措辞更关键。具体如何组织材料，视项目实际情况而定。

如需就本文问题咨询，可联系贵州丰来律师事务所，电话 186-8514-4557。